ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК на выполнение работ по строительству дорог на территории Петрецовского сельского посел

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по строительству дорог на территории Петрецовского сельского поселения

 

телефон8 (49450) 31-198.

Приложения:                                                                              

№ 1: Форма котировочной заявки.

№ 2: Проект муниципального контракта.

№3: Локальные сметы №1, №2.

Глава администрации Петрецовского сельского поселения   подпись             В.А.Швецов

Котировочная заявка

 

 «___»_______ _______г.

 

 

Кому ________________________________________________________

 

От кого:

Наименование юридического лица: ______________________________

Место нахождения: ____________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________

_____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество физического лица ________________________

Место жительства _____________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________

_____________________________________________________________

 

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ на общую сумму _________________руб.

 

 

Место выполнения работ

______________________________________________________________________

    

       Цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

       Сроки оплаты выполненных работ_________________________________________

        Условия оплаты работ________________________________________________

 

         Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с заявленными сроками выполнения работ и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

 

 

 

        ___________________                                                              ____________________

              (подпись, печать)                                                                                                (должность)                              

 

на строительство дорог на территории Петрецовского сельского поселения

 

с. Никола, Вохомского района Костромской области                                   « __» __________ 2010 г.

 

Администрация Петрецовского сельского поселения Вохомского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации сельского поселения Швецова Владимира Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения, зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции по Центральному федеральному округу по Костромской области 20.12.2005 года, рег. свидетельство RU № 445033092005001, с одной стороны,

и ____________________________________________________________________

(наименование исполнителя)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________

_____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (-ей) на основании ________________________________________________,

с другой стороны (при совместном упоминании именуемые Стороны), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок Протокол N ________ от __________________________ г. о нижеследующем:

 1.1. “Заказчик” поручает, а “Подрядчик” обязуется выполнить работы по строительству дорог в д.Зубакино, д.Плоская и по ул. Молодежная с. Никола Вохомского района Костромской области в установленные муниципальным контрактом сроки.

1.2. “Подрядчик” обязуется выполнить работы, указанные в п.п. 1 настоящего Контракта в соответствии с локальными сметными расчетами №1, №2 на общестроительные работы (Приложение к настоящему муниципальному контракту), с учетом возможных изменений объемов работ.

1.3. “Заказчик” обязуется принять работы, указанные в п.п. 1 настоящего Контракта, в установленном порядке. 

            2.1 Цена Контракта определена на основании принятого предложения с учетом налогов, сборов, выплаченных или подлежащих к выплате в соответствии с законодательными и нормативными актами на день проведения запроса котировок _____________________________________________(_____________)  руб. в т. ч. НДС.

 

 

3.1. Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2010 г.

 

4.1. Оплата производится безналичным расчетом после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ.

      

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1.Предоставлять Подрядчику Заявку, содержащую перечень объектов для выполнения работ, виды работ и сроки выполнения работ.

Заявка направляется Подрядчику не позднее, чем за двое суток до начала выполнения работ.

5.1.2.Принимать выполненные работы по Акту сдачи – приемки и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.

5.1.3.При обнаружении фактов, нарушающих условия, предусмотренные настоящим контрактом, либо действий, ухудшающих результат работ, немедленно заявить об этом посредством факсимильной и почтовой связи Подрядчику.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Требовать устранения в согласованный Сторонами срок выявленных недостатков в работе.

5.2.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1.Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.3.2.Обеспечить при выполнении работ на объекте необходимые мероприятия по исполнению требований техники безопасности.

5.3.3.Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту третьим лицам без согласования с Заказчиком.

5.3.4.Передать результат работ Заказчику.

5.3.5.Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в течение 2 дней с момента выявления недостатков.

 

6.1. Подрядчик представляет заказчику справку КС-3, акт приёмки выполненных работ КС-2, а также требуемую в соответствии с действующими положениями исполнительную документацию, относящуюся к выполненному объёму работ.

6.2. Заказчик проверяет предоставленные документы и после их подписания, производит оплату выполненных работ.

6.3. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их Подрядчику для исправления. 

6.4. Приёмка законченных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе которой должны быть все заинтересованные по сдаваемому объекту службы.

 

                                                                       7. ФОРС - МАЖОР

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Контракта.

7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные муниципальным Заказчиком за не выполненные работы по настоящему Контракту, подлежат немедленному возвращению муниципальному Заказчику.

8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

9.1.   Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс – мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

9.2.   За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.

9.3. Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты.

9.4.   Сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.5.   Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

 

 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий   контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть   настоящий контракт другой стороне не позднее чем за _______________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

11.1 Настоящий контракт вступает в силу в день его подписания и действует до момента фактического исполнения его сторонами.

11.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

________________________________________________________________________________

 

 

Заказчик:       Администрация Петрецовского сельского поселения

                        Вохомского муниципального района Костромской области

157757 Костромская обл., Вохомский район, с.Никола, ул.Центральная, 13

Расчетный счет №40204810300000000083 в ГРКЦ ГУ Банка России по

Костромской области г. Кострома

Лицевой счет: 03413005910

БИК 043469001

ИНН 4410043950

КПП 441001001

тел. 8 (49450) 3-11-98

Исполнитель:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________