ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК на выполнение работ по обслуживанию и содержанию муниципальных автомобильных дорог

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по обслуживанию и содержанию муниципальных автомобильных дорог Вохомского муниципального района в зимнее время.

 

контактный телефон: 8(49450) 2-13-33 заместитель главы администрации Вохомского муниципального района Прокопьев Виктор Владимирович;

            E-male: аmmvohma@yаndex.ru

 

 

 

Приложения:

№1: Перечень муниципальных автомобильных дорог Вохомского муниципального  

района.

№ 2: Форма котировочной заявки.

№ 3: Проект муниципального контракта.

Зам. главы администрации

Вохомского муниципального района:        подпись                                Прокопьев В.В.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к извещению

 

 

Приложение №2 к извещению

Котировочная заявка

на выполнение работ по обслуживанию и содержанию муниципальных автомобильных дорог Вохомского муниципального района в зимнее время.

 

 «___»_____________ _______г.

 

Кому ________________________________________________________

 

От кого:

Наименование юридического лица: ______________________________

Место нахождения: ____________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________

_____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество физического лица ________________________

Место жительства _____________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________

_____________________________________________________________

 

Уважаемые господа!

Изучив размещенный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по обслуживанию и содержанию муниципальных автомобильных дорог Вохомского муниципального района (согласно приложения №1 к извещению) в зимнее время на общую сумму _________________руб.

 

 

Место выполнения работ

_____________________________________________________________________________

Срок выполнения работ

____________________________________________________________________________

    

       Цена указана с учетом затрат на  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

       Сроки оплаты выполненных работ ___________________________________________

        Условия оплаты выполненных работ_________________________________________

 

         Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары в соответствии с заявленными сроками поставок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

 

        ___________________                                                              ____________________

              (подпись, печать)                                                                                                (должность)

Приложение № 3 к извещению

 

ПРОЕКТ

 

на выполнение работ  по обслуживанию и содержанию муниципальных автомобильных дорог Вохомского муниципального района в зимнее время

 

п. Вохма                                                                                                                 « __» __________ 2009 г.

 

Администрация Вохомского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Вохомского муниципального района Шадриной Надежды Борисовны, действующей на основании Устава муниципального района, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Костромской области свидетельство от 19.12.2002 года № 000177115, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________

                                            (наименование исполнителя)

_____________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (-ей) на основании _____________________________________________________________________________,

с другой стороны (при совместном упоминании именуемые Стороны), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок Протокол N ________ от ________________ г. о нижеследующем:

 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по обслуживанию и содержанию муниципальных автомобильных дорог Вохомского муниципального района в зимнее время (согласно приложений №1, №2 к настоящему муниципальному Контракту).

1.2. Срок выполнения работ: с 01 января 2010 года по 15 апреля 2010 года

1.3. Автомобильные дороги очищаются от снега по мере необходимости по заявке Заказчика на ширину, обеспечивающую проезд транспорта.

Место выполнения работ – территория Вохомского муниципального района. 

 

 

2.1. Сумма настоящего Контракта составляет ____________ рублей.  Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые должен оплачивать Подрядчик, включены в общую цену настоящего контракта.

2.2. Форма оплаты:

Оплата за выполненные работы осуществляется денежными средствами по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации.

Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств районного бюджета, выделяемых на дорожное хозяйство.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки выполненных работ и выставленная на его основании счет- фактура.

2.3. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению на протяжении всего срока исполнения Контракта,  за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.4. настоящего Контракта.

2.4.Заказчик по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения Контракта, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить первоначальную цену Контракта указанным образом.

2.5. Если в процессе исполнения настоящего Контракта появляются дополнительные работы, не предусмотренные «Ведомостью объемов и стоимости работ на 2010 год», то их стоимость, порядок и сроки выполнения, без изменения цены Контракта, указанной в      пункте 2.1. Контракта, определяются на основе взаимной договоренности сторон.

 

 

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2. Для контроля за соблюдением требований качества выполненных Подрядчиком работ, Заказчик назначает своего представителя, который регулярно осуществляет инспекционный контроль за качеством выполняемых работ.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы   Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.

3.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, или иного используемого для исполнения контракта имущества.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. По окончании работ, выполненных по заявке Заказчика, направить представителя Заказчика для осмотра и приемки результатов работ, и в случае обнаружения недостатов в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы после подписания акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

 

 

4.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет приемку выполненных работ на объекте по акту приемки.

4.2. Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ в текущем месяце по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также требуемую в соответствии с действующими нормами и правилами, исполнительную документацию, относящуюся к выполненным объемам работ.

4.3. Заказчик проверяет представленные в п. 4.2. документы и принимает выполненные работы к оплате по факту.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.  

 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки неисполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения предусмотренных работ, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости невыполненных работ.

5.3. Если в ходе проверок, будут выявлены случаи недобросовестного выполнения указанных в заявке Заказчика работ, Заказчик вправе потребовать исправления недостатков за счет Подрядчика в оговоренный дополнительным соглашением срок.

5.4. Заказчик не несет ответственности за задержку платежей по причинам задержки бюджетного финансирования.

 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность   перед другой Стороной   за   неисполнение   обязательств   по настоящему Контракту, обусловленное   действием   обстоятельств   непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях   обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.           

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между   Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в   арбитражном   суде Костромской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

 

 

8.1. Все изменения и дополнения настоящего Контракта осуществляются в установленном законодательством порядке, оформляются письменно дополнительным соглашением, которое должно быть подписано уполномоченными лицами и скреплено печатями сторон.

8.2. Надлежаще оформленные дополнительные соглашения являются неотъемлемой составной частью Контракта и обязательной для исполнения.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и законодательством РФ. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные с надлежащим качеством до расторжения Контракта.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий   Контракт,   должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть   настоящий Контракт другой Стороне.

 

 

9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с   момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в   течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Указанные в п.10 Контракта приложения являются неотъемлемой его частью.

- №1 Перечень муниципальных автомобильных дорог Вохомского муниципального района

- №2 Ведомость объемов и стоимости работ по обслуживанию и содержанию муниципальных автомобильных дорог Вохомского муниципального района в зимнее время

 

Заказчик:       Администрация Вохомского муниципального района

157760 Костромская обл., п. Вохма, ул. Советская, д.39

ОКВЭД 72.11.31, ОКПО 04030819

Расчетный счет №40204810200000000028 в ГРКЦ ГУ Банка России по

Костромской области г. Кострома

Лицевой счет: 101010011

БИК 043469001

ИНН 4410000837

КПП 441001001

тел. 8 (49450) 2-13-48/ факс 2-13-34

E-mail: аmmvohma@yаndex.ru

Подрядчик:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

                       

 

Согласовано:

Заведующая правовым отделом                                                            Е.С. Баданина

Приложение №1

 к муниципальному контракту

№___ от ________________2009 года

 

Приложение №2

 к муниципальному контракту

№___ от ________________2009 года

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик

____________________________

 

М.П.