Выполнение работ по строительству дороги по ул.Дружбы, пер.Дружбы в пос. Вохма
Опубликовано Администрация Вохомского района в пт., 05/15/2009 - 14:18.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству дороги по ул.Дружбы, пер.Дружбы в пос. Вохма
Костромской области в 2009году.
|
Форма торгов
|
Открытый аукцион
|
|
Наименование, местонахождения,
почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
|
Заказчик: Администрация Вохомского сельского поселения.
Место нахождения, почтовый адрес: 157760 ,Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская д. 27(2 этаж).
тел./факс (49450) 2-24-38/(49450) 2-14-10
E-mail: ammvohma@yandex.ru
|
|
Предмет муниципального
контракта
|
Выполнение работ по строительству дороги по ул.Дружбы, пер.Дружбы в пос. Вохма Костромской области в 2009году.
|
|
Объем выполняемых
работ
|
Согласно Приложения №1 к настоящему извещению
|
|
Место выполнения работ
|
Костромская область, Вохомский район, п. Вохма, ул.Дружбы и пер.Дружбы
|
|
Срок, место и порядок
предоставления документации об аукционе, официальный
сайт, на котором размещена документация об аукционе
|
Документацию об аукционе можно получить по адресу Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская д. 27 (2 этаж)
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок.
Официальный сайт администрации Вохомского муници-
пального района - www.vohma.ruили на официальном сайте администрации Костромской области http://www.goszak.region.kostroma.net.
|
|
Начальная (максимальная ) цена контракта
|
645333 (шестьсот сорок пять тысяч триста тридцать три) рубля
|
|
Шаг аукциона
|
5% начальной (максимальной ) цены контракта
|
|
Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Место, дата и время проведения аукциона.
|
Место подачи заявок: администрация Вохомского сельского поселения Вохомского муниципального района;
адрес: пос. Вохма ул. Советская, д.27(2 этаж)
Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте.
Дата окончания подачи заявок – 05 июня 2009года в 17-00 по московскому времени.
Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская д.39 (3 этаж отдел имущества).
Дата проведения аукциона 09 июня 2009 года в 10-00 (время московское) по адресу: Костромская область, пос. Вохма, ул. Советская д.39 (3 этаж отдел имущества).
|
|
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.
|
-
|
Глава администрации
Вохомского сельского поселения: Н.Б.Шубин.
Приложение №1к извещению о проведении
открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на выполнение
работ по строительству дороги по ул.Дружбы,
пер.Дружбы в пос. Вохма Костромской
области в 2009году.
План по строительству дороги по ул.Дружбы,
пер.Дружбы в пос. Вохма Костромской области в 2009году.
|
№ п\п
|
Виды работ
|
Объем работ
|
Сметная стоимость
(руб.)
|
|
1.
|
Общестроительные работы по строительству дороги
ул. Дружбы
пер. Дружбы
|
224 м
158 м
|
368451
276882
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
382 м
|
645333
|
|
«Утверждаю»
Глава Администрации Вохомского сельского поселения
157760, п.Вохма Костромской области
ул.Советская, д.27
___________________Н.Б.Шубин.
«12» мая 2009г.
|
ТИПОВАЯ Документация об ОТКРЫТОМ аукционе
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ
ПО УЛИЦЕ ДРУЖБЫ, ПЕРЕУЛКА ДРУЖБЫ
ВОХМА 2009 г.
Муниципальный заказчик – (далее - Заказчик): Администрация Вохомского сельского поселения
Адрес: 157760, Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, д.27 (2 этаж)
тел/факс: 8(49450) 2-24-38/ 8(49450) 2-14-10
адрес электронной почты: Е - male: аmmvohma@yndex.ru
Предмет аукциона: Право заключения муниципального контракта на строительство дороги в гравийном исполнении по ул.Дружбы, пер.Дружбы
1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе:
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) установлены следующие требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в настоящем аукционе:
Заявка на участие в аукционе представляет собой установленные для заполнения в соответствии с приложениями к документации об аукционе формы, иные документы и сведения, предусмотренные разделом 1 документации об аукционе «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе», а также другие документы и сведения, представленные участником размещения заказа по его желанию.
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть:
· оформлена в письменной форме,
· скомплектована в один том,
· пронумерована,
· прошита нитью,
· скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц),
· подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Язык составления заявки - русский.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта (форма №1);
2) заявление на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта с декларацией участника размещения заказа о его соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Закона №94-ФЗ (форма №2);
3) сведения об участнике размещения заказа (форма №3);
4) для юридических лиц - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона или нотариально заверенную копию такой выписки,
для индивидуальных предпринимателей - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона или нотариально заверенную копию такой выписки,
для иных физических лиц - нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность,
для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям и условиям допуска, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, сертификаты и т.п.);
7) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
Обращаем внимание участников размещения заказа!
Копии документов, представляемые в составе заявки, должны быть заверены надлежащим образом.
Под надлежащим заверением копий выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, копий документов, удостоверяющих личность, а также доверенностей на осуществление действий от имени участника размещения заказа понимается заверение их верности нотариально.
Под надлежащим заверением копий, других документов, представляемых в составе заявки, понимается заверение верности копий документов:
- нотариально;
- лицом, издавшим подлинник документа;
- лицом, обладающим оригиналом этого документа.
ниже реквизита "Подпись" проставляются заверительная надпись: "Верно"; должность лица, заверившего копию; личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилию); дата заверения, печать для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Несоблюдение установленных документацией об аукционе требований к форме и содержанию заявки на участие в аукционе является основанием для отклонения заявки при рассмотрении вопроса о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе на основании п.4 ч.1 ст.12 Закона №94-ФЗ.
Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе могут быть представлены дополнительно следующие документы и сведения:
1) Справка ИФНС РФ о задолженности (отсутствии или наличии) по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
2) Справка из службы судебных приставов об отсутствии арестов имущества участника размещения заказа.
3) Справка Арбитражного суда об отсутствии решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
4) Бухгалтерский баланс на 1 января текущего года и баланс за последнюю отчетную дату (форма №1), отчет о прибылях и убытках за соответствующие отчетные периоды (форма №2) (для упрощенной системы налогообложения - налоговую декларацию за последний отчетный год).
5) Сведения о среднесписочной численности и среднемесячной заработной плате работников за последний отчетный период.
Непредставление данных сведений не является основанием для отклонения заявки при рассмотрении вопроса о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
2. Требования к участникам размещения заказа:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим, выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона;
- непроведение ликвидации или непроведение процедуры банкротства участника размещения заказа;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;
-обладания участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности;
- выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, относящихся к группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость тьения заказа за последние три666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.
Заказчик вправе потребовать гарантию качества и соблюдение сроков выполнения работ.
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Оплата за выполненные работы осуществляется денежными средствами, по безналичному расчету, в рублях Российской Федерации.
Предварительная оплата осуществляется в размере не более 30% от сметной стоимости. Остаточная сумма оплачивается после принятия работы и подписания акта приёма выполненных работ.
8. Источник финансирования заказа.
Источник финансирования заказа – местный бюджет.
9. Порядок формирования цены контракта (цены лота).
Цена контракта формируется согласно локальной сметы на общестроительные работы.
10. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов: российский рубль.
11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.
11.1. При заключении муниципального контракта с победителем аукциона все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда победитель аукциона может представить Заказчику платежные документы, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах.
11.2. В случае, если победитель аукциона не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, то в государственном контракте необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте администрации Костромской области http://www.goszak.region.kostroma.net. При этом ценой государственного контракта будет цена в российских рублях и в валюте, пересчитанная путем применения курса Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте администрации Костромской области http://www.goszak.region.kostroma.net.
12. Возможность заказчика изменить сроки и условия муниципального контракта.
12.1. В соответствии с частью 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения Заказчику - бюджетному учреждению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком - бюджетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, Стороны согласовывают новые сроки, а если необходимо, и другие условия муниципального контракта.
Сторона муниципального контракта вправе потребовать от Заказчика - бюджетного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта.
12.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.
13. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):
Начальный шаг аукциона составляет 5%. Последующее понижение шага аукциона осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.
14. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие оформляется в письменной форме на русском языке и доставляется заказным письмом или посыльным с пометкой «Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по строительству дороги по ул.Дружбы, пер.Дружбы».
15. Место подачи заявок на участие в аукционе:
Уполномоченный орган – Администрация Вохомского сельского поселения, 157760, п.Вохма Костромской области д.27 (2 этаж) в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час., перерыв - с 13-00 до 14-00 час. (время московское)
16. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:
Со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
17. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Дата окончания подачи заявок: 05 июня 2009 года в 17-00 (время московское).
18. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента начала рассмотрения аукционной комиссией заявок на участие в аукционе путём письменного уведомления Заказчика. При этом на таком уведомлении указывается «Отзыв заявки на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта по строительству дороги по ул.Дружбы, пер.Дружбы».
Уведомление об отзыве должно быть подписано руководителем или уполномоченным лицом, с предоставлением документов, подтверждающих его полномочия и для юридических лиц - учредительных документов.
19. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе, внесение изменений в документацию об аукционе.
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит такому участнику размещения заказа в письменной или электронной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. За разъяснение положений аукционной документации плата не взимается.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.
Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе с официального сайта, самостоятельно отслеживают вносимые изменения.
20.Место, порядок, дата и время проведения аукциона:
157760 п.Вохма Костромской области, ул.Советская, д.39, (3 этаж), «09» июня 2009 г. 10-00 (время московское).
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и настоящей документации и в соответствии с «шагом аукциона», указанном в документации об аукционе.
(На аукционе обязательно должен присутствовать представитель участника аукциона, который должен иметь документы, удостоверяющие личность и доверенность, подтверждающая его полномочия (примерная форма доверенности – Приложение №1, форма № 5).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.
21. Заключение муниципального контракта.
Муниципальный контракт с победителем аукциона может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона; с единственным участником аукциона - не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Победитель аукциона обязан подписать и передать Заказчику муниципальный контракт не позднее 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае непредоставления победителем аукциона подписанного муниципального контрактав установленный срок, он считается уклонившимся от заключения контракта и муниципальный контракт в срок не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона заключается с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта.
Приложения к документации об аукционе:
№1 – Формы документов;
№2 – Проект муниципального контракта;
№3 – Локальная смета.
Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта
________________________________________________________________
________________________________________________________________
указывается предмет аукциона
Настоящим ___________________________________ подтверждает, что_____________________________________________________________
наименование участника размещения заказа
для участия в_____________________________________________________
указывается предмет аукциона
настоящем открытом аукционе направляются нижеперечисленные документы и сведения:
|
№ п/п
|
Наименование документов в составе заявки на участие в аукционе
|
№ листа
|
|
1.
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель или уполномоченное лицо _____________________ (Фамилия И.О.)________________________________
(подпись)
М.П.
Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 2
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципального контракта ________________________________________________________________
указывается предмет аукциона
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты ________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице, __________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.
2. Мы согласны выполнить работы по открытому аукциону на право заключения муниципального контракта ____________________________________в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе.
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и влияющими на стоимость работ.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые являются предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполненыв полном объеме и соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе.
5. Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство выполнить работына требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
6. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год на дату подачи заявки составляет _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации.
8. В случае, если по итогам аукциона мы будем признаны победителями, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с ________________________________________________________________
(указывается наименование муниципальног) заказчика)
навыполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не позднее чем ___________ дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Мы согласны, что в случае непредоставления нами Заказчику в указанный срок подписанного муниципального контракта и документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта, мы будем признаны уклонившимися от заключения контракта.
9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт навыполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.
10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе либо по цене, согласованной с заказчиком и не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта.
11. Мы извещены и согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, после признания нас победителями аукциона или принятия в отношении нас решения в установленных случаях о заключении с нами муниципального контракта, мы будем включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
12. Мы ознакомлены с условием документации об аукционе, предусматривающим предоставление преференций для участников размещения заказа, муниципальный контракт с нами будет заключен по предложенной нами цене, сниженной на сумму, соответствующую 15% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении на проведение открытого аукциона и в документации об аукционе.
Руководитель
или уполномоченное лицо _________________ (И.О.Фамилия)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 3
Сведения об участнике размещения заказа
|
|
1. Обязательные сведения об участнике размещения заказа
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
2. Дополнительные сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа)
|
|
||
|
|
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации участника размещения заказа (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
|
|
|
|
|
|
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
|
|
|
|
|
|
Контактные данные участника размещения заказа
|
Факс
|
|
|
|
|
|
E-mail
|
Сайт
|
|
|
|
Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
|
|
|
|
Руководитель или уполномоченное лицо:
_______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 4
Предложение О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ И ИНЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Участник размещения заказа (наименование участника) предлагает выполнить работы, предусмотренные настоящим открытым аукционом _______________________________________________________________
указать предмет аукциона
_______________________________________________________________
(в данном разделе Заказчиком участникам размещения заказа предлагается для заполнения форма по условиям исполнения муниципального контракта)
Руководитель или уполномоченное лицо:
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Приложение №1
к документации об аукционе
Форма 5
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
_______________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Участник размещения заказа:
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _____________ «____» _______________________________________________________________
представлять интересы __________________________________________
(наименование организации)
на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на ______________________________________________________________
(указать предмет аукциона)
___________________________________________________________, проводимом …..
В целях выполнения данного поручения он уполномочен заявлять цену в ходе аукциона, получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его проведением.
Подпись ___________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________(_____________ )
(Подпись руководителя) (Ф.И.О. руководителя)
М.П.
Приложение №2
Проект
Муниципальный контракт №____
на выполнение работ по строительству дороги по ул.Дружбы, пер.Дружбы
пос. Вохма _________2009 год
Администрация Вохомского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Шубина Николая Борисовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании решения, принятого единой комиссии по результатам открытого аукциона (Протокол № ____от “_____” __________2009 года), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. “Заказчик” поручает, а “Подрядчик” обязуется выполнить работы по строительству дороги по ул.Дружбы, пер.Дружбы п. Вохма в установленные муниципальным контрактом сроки.
1.2. “Подрядчик” обязуется выполнить все работы, указанные в п.п. 1 настоящего Контракта в соответствии с локальной сметой (Приложение к настоящему муниципальному контракту), утвержденной сметной документацией, с учетом возможных изменений объемов работ.
1.3. “Заказчик” обязуется принять работы, указанные в п.п. 1 настоящего Контракта, в установленном порядке.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1 Цена Контракта определена на основании принятого предложения с учетом налогов, сборов, выплаченных или подлежащих к выплате в соответствии с законодательными и нормативными актами на день проведения открытого аукциона (_____________) руб. в т. ч. НДС.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ: до 31 августа 2009 г.
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1. Расчет производится безналичным расчетом в течение действия Контракта:
расчет по акту выполненных работ.
4.2. - аванс 30% от сметной стоимости выполняемых работ;
- окончательный расчет по итогам выполненных работ на основании счетов и актов выполненных работ, заверенных главой Вохомского сельского поселения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1.Предоставлять Подрядчику Заявку, содержащую перечень объектов для выполнения работ, виды работ и сроки выполнения работ.
Заявка направляется Подрядчику не позднее, чем за двое суток до начала выполнения работ.
5.1.2.Принимать выполненные работы по Акту сдачи – приемки и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего Муниципального контракта.
5.1.3.При обнаружении фактов, нарушающих условия, предусмотренные настоящим контрактом, либо действий, ухудшающих результат работ, немедленно заявить об этом посредством факсимильной и почтовой связи Подрядчику.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать устранения в согласованный Сторонами срок выявленных недостатков в работе.
5.2.3. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1.Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом.
5.3.2.Обеспечить при выполнении работ на объекте необходимые мероприятия по исполнению требований техники безопасности.
5.3.3.Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему контракту третьим лицам без согласования с Заказчиком.
5.3.4.Передать результат работ Заказчику.
5.3.5.Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в течение 2 дней с момента выявления недостатков.
6.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ.
6.1. Подрядчик представляет заказчику справку КС-3, акт приёмки выполненных работ КС-2, а также требуемую в соответствии с действующими положениями исполнительную документацию, относящуюся к выполненному объёму работ.
6.2. Заказчик проверяет предоставленные документы и после их подписания, производит оплату выполненных работ.
6.3. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их Подрядчику для исправления.
6.4. Приёмка законченных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе которой должны быть все заинтересованные по сдаваемому объекту службы.
7. ФОРС - МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Контракта.
7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные муниципальным Заказчиком за не выполненные работы по настоящему Контракту, подлежат немедленному возвращению муниципальному Заказчику.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующими правовыми нормами.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Факсимильные копии документов не действительны.
10.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, и уполномоченному органу по проведению открытого аукциона.
10.4. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен до полного его исполнения.
10.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
|
Заказчик:
|
Подрядчик:
|
|
Администрация Вохомского муниципального района
|
|
|
Заказчик: Администрация Вохомского сельского поселения
157760 Костромская обл., п. Вохма, ул. Советская, д.27
ОКПО 79181988
Расчетный счет №40204810400000000077 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома
Лицевой счет: 106010031
БИК 043469001
ИНН 4410043848
КПП 441001001
тел. 8 (49450) 2-24-38/ факс 2-14-10
E-mail: ammvohma@yandex.ru
_________________Н.Б.Шубин
(подпись)
М.П.
|
|
Приложение №3
(смета)
